西白井消防署庁舎照明設備ＬＥＤ化改修工事

印西地区消防組合（千葉県）／入札公告

参加資格

工種（業種）（※１） 電気工事

案件の詳細

印西地区消防組合公告第１２号 地方自治法第２３４条第１項の規定により、事後審査型制限付一般競争入札を次のとおり 実施する。 令和８年６月２２日 印西地区消防組合管理者 笠 井 喜 久 雄 １ 事業名称 （１） 工 事 名 西白井消防署庁舎照明設備ＬＥＤ化改修工事 （２） 工事場所 白井市けやき台二丁目８番 （３） 工事期間 契約日の翌日から令和９年３月３１日まで （４） 工事概要 ①目 的 西白井消防署庁舎、訓練塔及び敷地内街灯照明設備をＬＥＤ化にする もの ②仕 様 別途仕様書のとおり （５） 入札方法 事後審査型制限付一般競争入札 ２ 入札参加条件 入札参加を希望する場合の資格要件は、次のとおりである。 （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者 のほか、次のいずれかに該当する場合は参加することができない。 ・印西地区消防組合を構成する市（印西市及び白井市以下「関係市」という。）の令和 ８・９年度、印西市入札参加資格者名簿・白井市競争入札参加者適格者名簿に登載され ていない者。 ・印西地区消防組合及び関係市の建設工事請負業者等指名停止措置要綱に基づく指名 停止措置を当該事業の公告の日から入札日までの間受けている者。 ・手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者。 ・当該事業の入札日前６か月以内に手形、小切手を不渡りした者。 ・会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用申請した者で同法に基づく裁判所 からの更生手続開始決定がされていない者。 ・民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用申請した者で同法に基づく裁判所 からの再生手続開始決定がされていない者。 ・印西地区消防組合建設工事等暴力団対策措置要綱の別表に規定する措置要件に該当 する者。 （２） 別表に定める入札参加資格要件を満たす者であること。 ３ 入札参加資料の提出等 入札参加希望者は、別表に定める届出期間内に事後審査型制限付一般競争入札参加届 出書を持参若しくは書留又は簡易書留により提出するものとする。 （１）様 式 印西地区消防組合ホームページ→入札情報からダウンロード ＵＲＬ http://fire-inzaichiku.eco.coocan.jp/ （２）期 間 令和８年６月２２日（月）から令和８年７月２日（木）まで （土曜日、日曜日、祝日を除く） （３）時 間 午前９時から午後５時まで （４）場 所 印西地区消防組合消防本部 総務課 ４ 設計図書等の配布又は縦覧又は貸出 印西地区消防組合入札約款及び本業務に係る契約書案、設計図面及び仕様書（以下「設 計図書等」という。）の縦覧は次のとおり行う。 （１）縦覧期間 令和８年６月２２日（月）から令和８年７月２日（木）まで （土曜日、日曜日、祝日を除く） （２）縦覧時間 午前９時から午後５時まで （３）縦覧場所 印西地区消防組合消防本部総務課（入札約款及び本業務に係る契約書案） 印西地区消防組合消防本部 総務課（設計図書等） ５ 質問及び回答 設計図書等に関して質問等がある場合は、事業担当（西白井消防署総務係）に電話連 絡のうえ、使用印の押印された質問書により、次のとおりファクシミリ又は電子メール にて提出すること。質問締切までは何度でも質問をすることができる。 （１）期 間 令和８年６月２２日（月）から令和８年７月２日（木）まで （２）提出先 印西地区消防組合消防本部 総務課 回答は、令和８年７月８日（水）までにファクシミリ又は電子メールにて通知する。 なお質問ができる者は、別表に定める資格要件のうち「工種（業種）」「事業所の所在 地」の全てを満たす者とする。 ６ 入札及び開札 （１）入札期間 別表に定める。 （２）入札方法 入札期間に持参若しくは書留又は簡易書留により入札すること。 落札決定に当たっては、消費税及び地方消費税額を加算した金額（当該金額に１円 未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約金 額とするので、入札金額は税抜とすること。 （３）開札 別表に定める。 ７ 落札候補者及び落札者の決定 （１）落札候補者の決定 別表に定める。 （２）疑義申立て 落札候補者を選出した後、疑義申立ての期間について、契約の締結を一時保留し、 これを経過した後、落札者を決定する。なお、疑義申立てにより、設計の違算を確認 し、当該入札を無効とした場合には、消防組合は当該入札において、生じた一切の責 任を負わない。 （３）落札者の決定 別表に定める。 ８ 契約の締結について 落札候補者は、落札決定の日から７日以内（休日を除く。）に当該契約（議会の議決に 付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第１３号）の規定 により議決を要する契約に係る仮契約を含む。以下同じ。）を締結しなければならない。 また、期間内に契約を締結しないときは、落札はその効力を失う。 ９ 入札参加資格等確認書及び確認資料等の提出 開札後、落札候補者となった者は、別に配布する事後審査型制限付一般競争入札参加 資格確認書提出要領に基づき、落札候補者として決定した日から起算して５日以内に入 札参加資格等確認書及び確認資料等を持参により提出し、入札参加資格の確認を受けな ければならない。 10 その他 （１）資格確認資料作成説明会及び現場説明会は、実施しない。 （２）資格確認資料のヒアリングは、実施しない。 ただし、記載内容が不明確で入札参加資格を確認できない場合には、説明を求めるこ とがある。 （３）入札参加者は、入札約款及び設計図書等を熟読し、入札に参加すること。 （４）提出された届出書等は返却しない。なお、届出書等は、公共工事の入札及び契約の適 正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）及び同法施行令（平成１３年 政令第３４号）等の規定により公表する場合を除き、公表し、又は無断で使用するこ とはしない。資格確認資料は、返却しない。なお、公表し、又は無断で使用すること はしない。 （５）工期は、事情により変更することがある。 11 問い合わせ先 印西地区消防組合消防本部 入札担当 総務課 電 話 ０４７６－４６－９９４２ 事業担当 西白井消防署 電 話 ０４７－４９２－４３２１ ＦＡＸ ０４７－４９２－４３００ Ｅ-mail nishishiroi-inzaichiku@nifty.com 印西地区消防組合公告第１２号 別表 入札に関する事項 １ 事業概要 事 業 名 西白井消防署庁舎照明設備ＬＥＤ化改修工事 工事場所 白井市けやき台二丁目８番 履行 令和９年３月３１日まで 概 要 既存の一般照明用蛍光ランプ及び水銀灯をLED照明器具に改修 予定価格 金９，３４０，０００円（税抜） ２ 入札参加条件 資格要件 工種（業種）（※１） 電気工事 事業所の所在地（※１） 千葉県内に本店若しくは年間委託を受けた支店、営業所 等があるもの。 その他事業に必要な資格条件 保守、点検、修理、物品の提供等のアフターサービスを 納入先の求めに応じて速やかに提供できる体制を有し ていること。 ３ 入札参加資料の提出等 届出期間 令和８年６月２２日（月）から令和８年７月２日（木）まで 午前９時から午後５時まで 届出書類 事後審査型制限付一般競争入札参加届出書、誓約書 アフターサービス体制を有していることがわかる書類 ４ 設計図書等の交付等 交付期間 令和８年６月２２日（月）から令和８年７月２日（木）まで 午前９時から午後５時まで ５ 質問及び回答 質 問 令和８年６月２２日（月）から令和８年７月２日（木）まで 午前９時から午後５時まで 回 答 令和８年７月８日（水）までにファクシミリ又は電子メールにて通知する。 ６ 入札及び開札 入札期間 令和８年７月９日（木）から令和８年７月１３日（月）まで 午前９時から午後５時まで 入札書等の提出を書留又は簡易書留とすることができる。 開 札 令和８年７月１４日（火）午前９時３０分以降、公告の番号順に行う。 入札者が一人の場合でも、落札決定を行う。 ７ 落札候補者、入札参加資格確認及び落札者の決定 落札候補 予定価格の範囲内で、最低価格をもって入札した者を落札候補者として決定する。 者の決定 事後審査 入札参加資格等確認書及び確認資料を持参により提出。 書類の提 出 備考 事業担当 印西地区消防組合 西白井消防署 総務係 （電話） ０４７－４９２－４３２１ （ファクシミリ） ０４７－４９２－４３００ （電子メール） nishishiroi-inzaichiku@nifty.com （※１）令和８、９年度印西市・白井市競争入札参加者資格者名簿に登載されているもの。 建 設 工 事 請 負 契 約 書 １．工 事 名 西白井消防署庁舎照明設備ＬＥＤ化改修工事 ２．工事場所 白井市けやき台二丁目８番 ３．工 期 自 契約日の翌日 至 令和９年３月３１日 ４．工事を施工しない日 土曜日・日曜日・祝日 工事を施工しない時間帯 １７時から翌日８時３０分まで ５．請負代金額 金 円 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円） ６．契約保証金 上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意 に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠 実にこれを履行するものとする。 また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、契約書記 載の工事を共同連帯して請け負う。 本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保 有する。 令和８年 月 日 発 注 者 住 所 千葉県印西市牧の原二丁目３番地 氏 名 印西地区消防組合 管理者 笠 井 喜 久 雄 受 注 者 住 所 氏 名 （総 則） 第１条 発注者及び受注者は、この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基づき、設計図書 （別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。） に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この約款及び設計図書を内容とする工事の 請負契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 ２ 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に 引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 ３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下「施工方 法等」という。）については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受 注者がその責任において定める。 ４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 ５ この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わ なければならない。 ６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 ７ この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 ８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別 の定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第５１号）に定めるものとする。 ９ この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治２９年法律第８９ 号）及び商法（明治３２年法律第４８号）の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判 所とする。 12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくす べての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して 行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行った ものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為に ついて当該代表者を通じて行わなければならない。 （関連工

関連文書

公告 https://fire-inzaichiku.eco.coocan.jp/soumu/R8.6.22koukoku/1nishishiroiled.pdf PDF

出典

印西地区消防組合入札情報 ／ 発注機関：印西地区消防組合

公告資料を開く（PDF等） →

この機関の過去の落札実績 ベータ

有料プランでさらに便利に